公共工程工程進度展延爭議的探討

公共工程工程進度展延爭議是目前實務界經常發生爭議原因主要對象之一，本文係以案例方式探討工期展延浮時所有權（Ownership of schedule float）及共同遲延（Concurrent Delays）爭議，過去學界結合工程進度學理知識與工程法律知識探討並不多見，尤其面臨日趨複雜之工程環境，法院實務經常會面臨浮時所有權及共同遲延爭議，其責任判斷更加複雜，故經常必須委託進行鑑定，並經常以「要徑法」（Critical Path Method,CPM）決定工程遲延責任歸屬。要徑法是工程營建管理之專門知識，具有高度網圖操作技巧與知識，工程進度遲延爭議解決是結合工程與法律之知識與經驗，本文最大貢獻在於建立一個可以參考的處理方式，以解決工程進度遲延所造成之責任歸屬爭議。